ДОГОВОР № ____
г.Москва
«___» ______________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТРИЭР», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора Крятова М.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить продукцию, а Заказчик обязуется принять и оплатить изготовленную продукцию согласно условиям настоящего Договора. Наименование, объём, сроки изготовления, стоимость и иные необходимые условия определяются в соответствующих приложениях (заявках).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Изготовить Продукцию в объеме, в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
2.1.2. Исполнитель, при необходимости, вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчиков, при этом ответственность за выполнение заказа по срокам и качеству несет Исполнитель.
2.1.3. Согласовывать с представителем Заказчика все свои действия, которые могут повлечь за собой исправление уже выполненной работы и осуществлять любые исправления только по согласованию с представителем Заказчика в письменной форме.
2.1.4. Выполнять дополнительные работы, не предусмотренные в соответствующем Приложении по взаимной договоренности с Заказчиком, если в ходе выполнения работ возникнет такая необходимость.
2.1.5. Гарантировать надлежащее качество Продукции, а также соответствие выполненных услуг технологиям и требованиям для соответствующего вида Продукции.
2.1.6. Нести полную ответственность за качество материалов, используемых для изготовления Продукции.
2.1.7. Исполнитель имеет право некоммерческого использования результатов своей работы. При этом под некоммерческим использованием понимается участие экземпляров Продукции в выставках, каталогах и других мероприятиях, направленных на саморекламу Исполнителя.
2.1.8. Подписать Акт сдачи-приема Продукции.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для выполнения работ в виде технического задания или заявки и изображения в электронном виде.
2.2.2. Проверить полученную Продукцию на качество (обнаружение видимых недостатков) и соответствие техническому заданию и подписать Акт сдачи-приема работ, либо накладную по форме ТОРГ-12.
2.2.3. В случае обнаружения недостатков направить претензии в письменном виде, в том числе по факсу или электронной почте.
2.2.4. Производить оплату работ Исполнителя в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Стоимость работ по изготовлению Продукции определяется в соответствии с техническим заданием (заявкой) Заказчика (см. приложение).
3.2. Стоимость работ определенная на основании приложения к настоящему договору может быть изменена по соглашению сторон, путем подписание двухстороннего дополнительного соглашения.
3.3. Заказчик обязуется произвести предоплату за услуги указанные в п. 1.1. в размере 100% цены в течение 3-х дней с момента выставления счета.
3.4. Расчеты по настоящему договору и Приложению к нему производятся на основании счета Исполнителя безналичным порядком в рублях.
3.5. Заказчик считается выполнившим свою обязанность по оплате с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ определяются в Приложениях (заявках), но не могут быть менее 3-х рабочих дней.
4.2. В случае, если предоставленные файлы для выполнения печати, не соответствуют параметрам заявленным в техническом задании, либо в файлах присутствуют ошибки, не дающие возможность выполнить печать, Исполнитель вправе изменить сроки изготовления заказа, уведомив Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков изготовления продукции (оказания услуг), Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% процента от стоимости Услуг за каждый календарный день просрочки.
5.2. При несоблюдении Заказчиком предусмотренных в настоящем Договоре сроков платежей, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% процента от стоимости Услуг за каждый день просрочки.
5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору и соответствующему Приложению.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ___________ 20__г.
6.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть.
6.3. Стороны вправе использовать средства факсимильной связи при подписании настоящего Договора, Технических заданий, изменений и дополнений, а также иных документов связанных с его исполнением, на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и признают их действительность. Факсимильная копия документа имеет юридическую силу до получения Сторонами подлинников документов по почте.
7. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или не исполнение обязательств по Договору, если это ненадлежащее исполнение или не исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные нормативные документы компетентных государственных органов, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
8.2. Полученная в процессе исполнения настоящего Договора информация о коммерческой деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования с другой Стороной по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и Приложениями к нему, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными лицами, а также скрепления их печатями Сторон. При изменении условий Договора, обязательства Сторон возникают в измененном виде с момента заключения соответствующего Соглашения, если иное не предусмотрено самим Соглашением.
8.5. Все письменные и устные договоренности между Сторонами по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу с момента подписания настоящего Договора.
8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае недостижения согласия в срок более 30 календарных дней, спор передается на разрешение Арбитражного суда города Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. Предъявление претензии Стороной другой Стороне обязательно не менее чем за 1 (один) месяц до подачи искового заявления в Арбитражный суд г. Москвы.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.8. В стоимость услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, входит также передача Заказчику исключительных имущественных прав на бессрочное использование изображения на Продукции, в том числе посредством ее размещения.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ТРИЭР»
105118 г. Москва, ул. Буракова, д. 27, корп. 6
ОГРН 5077746719936
ОКПО 80811853, ОКВЭД 74.40
ИНН/КПП 7720582933 / 772001001
БИК 044525716
Р/с 40702810600000040169
в ВТБ24 (ЗАО), 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
К/с 30101810100000000716
Образец договора